Минобороны не смогло отсудить у «Янтаря» 840 млн рублей
Арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск Министерства обороны РФ о взыскании неустойки в 840,8 млн рублей с Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» из-за затянувшегося ремонта сторожевого корабля «Неустрашимый». Об этом сообщает Portnews.
По контракту от 2015 года, ПСЗ должен был за 4,5 млрд рублей отремонтировать корабль до конца 2021 года. Однако к концу лета 2023 года работы не были выполнены до конца. Судостроители заявили, что при соблюдении всех технических и временных параметров ремонта его можно завершить только через 2 192 дня, при этом оборонное ведомство утвердило уточненную ведомость ремонтных работ с просрочкой в 1 233 дня только в апреле 2019 года.
«Истец допустил существенную просрочку по исполнению встречных обязательств, без надлежащего исполнения которых, АО «ПСЗ «Янтарь» не могло своевременно выполнить ремонт по техническому состоянию с продлением межремонтных сроков СКР «Неустрашимый» в рамках контракта отсутствуют законные основания для начисления неустойки АО «ПСЗ «Янтарь», допустившему просрочку выполнения работ по вине Заказчика в 501 день», — говорится в судебном решении.
Как писал РБК Калининград, в октябре 202 года «Янтарь» потребовал от Минобороны выплатить ему более 4,6 млрд рублей. Тогда причина обращения и какие-либо подробности не были указаны.
В 2020 году Минобороны отсудило у судостроительного завода 148,9 млн рублей неустойки за ненадлежащее исполнение госконтракта.А в сентябре 2021 года Московский Арбитражный суд взыскал с министерства 172 млн рублей уже по иску «Янтаря».